Appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione dello scolmatore di piena dei collettori Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona Nord del comune di Padova – I stralcio funzionale – opere civili

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Realizzazione delle seguenti opere:
— manufatto sfioratore sullo scolo Limenella,
— condotta interrata in c.a. di circa 2 km di collegamento tra lo sfioratore e la stazione di sollevamento denominata n. 2, che comprende l’attraversamento in "microtunneling" dell’autostrada e tangenziale nord del comune di Padova,
— stazione Idrovora di sollevamento denominata n. 2 (per il sollevamento e sversamento nel fiume Brenta).

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2012-09-18. L'appalto è stato pubblicato su 2012-07-10.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Consorzio Stabile Medoacus S.C.A.R.L.

Chi?

• Consorzio di bonifica Bacchiglione

Cosa?

• Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile › Lavori di costruzione per opere idrauliche

Dove?

• Padova

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2012-07-10	Avviso di gara
2014-05-14	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2012-07-10)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione per opere idrauliche
Quantità o entità:

Euro 11.279.951,33 di cui Euro 274.982,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.Lavori a corpo Euro 10.211.879,92 esclusi oneri per la sicurezza.Lavori a misura Euro 793.089,41 esclusi oneri per la sicurezza.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione per opere idrauliche 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Indirizzo postale: via Vescovado n. 11
Codice postale: 35141
Città postale: Padova
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.baccbrenta.it 🌏
E-mail: bonifica@baccbrenta.it 📧
Telefono: +39 0498751133 📞
Fax: +39 049655991 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-07-10 📅
Termine di presentazione: 2012-09-18 📅
Data di pubblicazione: 2012-07-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 132-219335
Numero GU-S: 132
Informazioni aggiuntive

Si rinvia al disciplinare di gara e allo schema di contratto reperibili nel sito www.baccbrenta.it. — L’istanza di partecipazione, l'offerta, tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata, — È prevista l'applicazione della penale giornaliera per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e nell'avvio ed ultimazione dei lavori relativi all'attraversamento autostradale, — È previsto l'eventuale premio di accelerazione. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale, ing. Francesco Veronese.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Realizzazione delle seguenti opere:

— manufatto sfioratore sullo scolo Limenella,

— condotta interrata in c.a. di circa 2 km di collegamento tra lo sfioratore e la stazione di sollevamento denominata n. 2, che comprende l’attraversamento in "microtunneling" dell’autostrada e tangenziale nord del comune di Padova,

— stazione Idrovora di sollevamento denominata n. 2 (per il sollevamento e sversamento nel fiume Brenta).

Quantità o entità:

Euro 11.279.951,33 di cui Euro 274.982,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavori a corpo Euro 10.211.879,92 esclusi oneri per la sicurezza.

Lavori a misura Euro 793.089,41 esclusi oneri per la sicurezza.

Durata: 730 giorni
Numero di riferimento: 440486626A
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Padova.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del sopra citato decreto legislativo, che:

— siano iscritti alla CCIAA o registro professionale o commerciale istituito presso il Paese membro dell’UE per attività conformi a quelle oggetto dell’appalto, con indicazione del codice attività e con indicazione delle generalità dei legali rappresentanti,

— non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si rinvia al disciplinare di gara.

Livello(i) minimo(i) di standard:

Possesso di idonea attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione ad eseguire i lavori di cui alle seguenti categorie:

Prevalente.

OG8 Euro 7.597.104,22 classifica VI.

Altre categorie generali o specializzate diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria subappaltabili e comunque scorporabili.

OG 3 Euro 566.517,45 classifica III.

OG 1 Euro 244.926,07 classifica I.

OS21 Euro 1.111.039,43 classifica IV.

OS 13 Euro 841.629,32 classifica III.

Altre categorie eseguibili dal concorrente senza obbligo di qualificazione e subappaltabili in via facoltativa:

OS1 Euro 918.734,84 classifica III.

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti.

Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 (art 47 D. Lgs. 163/2006) che prevede “Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e i GEIE di cui all’art. 34, comma 1 lettere d, e, f del D. Lgs. 163/2006 i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto;

Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006.

Polizza assicurativa ex art. 129 D.Lgs. 163/2006 e 125 del D.P.R. 207/2010.

Si rinvia al disciplinare di gara.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:

Opera cofinanziata con Accordo di programma tra Regione Veneto, Comune di Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione, nonché dal Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per il Veneto (e D.P.C.M. 21.1.2011).

Modalità di pagamento: per stati avanzamento lavori a cadenza bimestrale secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Nessun obbligo aggiuntivo a quelli previsti dal D.Lgs. 163/2006.

Procedura
Modalità di pagamento dei documenti:

Disciplinare di gara e modelli allegati consultabili e scaricabili dal sito www.baccbrenta.it.

Elaborati progettuali, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e piano di sicurezza e coordinamento sono consultabili presso il Settore progettazione lavori pubblici del Consorzio di bonifica Bacchiglione.

Tutti gli elaborati progettuali e i relativi allegati sono acquistabili su supporto informatico presso l'ufficio economato della stazione appaltante per l'importo di EUR 15,00.

Eventuale copia cartacea può essere acquistata a totale spese del concorrente presso la copisteria Berchet Padova, Via degli Scrovegni n. 5 tel. +39 0498751379 fax. +39 0498759733.

Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2012-10-01 📅
Luogo di apertura: Padova - via Vescovado n. 11.
Luogo: Padova - via Vescovado n. 11.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte sì.

Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento d’identità ed alla registrazione della presenza.

Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Proposte migliorative inerenti le caratteristiche delle opere e dei materiali (15)
2. Proposte migliorative inerenti la mitigazione dell’impatto del cantiere sull’ambiente (15)
3. Proposte migliorative inerenti la mitigazione dell’impatto del cantiere sul traffico e sulla viabilità (10)
4. Predisposizione del piano di qualità della commessa (25)
5. Riduzione del empo di esecuzione (10)
6. riduzione del prezzo (25)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Zaramella Elisabetta

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 440486626A
Informazioni aggiuntive

Si rinvia al disciplinare di gara e allo schema di contratto reperibili nel sito www.baccbrenta.it.

— L’istanza di partecipazione, l'offerta, tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata,

— È prevista l'applicazione della penale giornaliera per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e nell'avvio ed ultimazione dei lavori relativi all'attraversamento autostradale,

— È previsto l'eventuale premio di accelerazione.

Il responsabile del procedimento è il Direttore generale, ing. Francesco Veronese.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città postale: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Foro competente: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, ITALIA, (tel. +39 0412403911, fax +39 0412403940, email presve@giustizia-ammnistrativa.ve.it, internet www.giustizia-amministrativa.it.

Termini: Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di trenta giorni decorrenti da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista per disposizione di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Fonte: OJS 2012/S 132-219335 (2012-07-10)

Avviso di aggiudicazione (2014-05-14)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 8 847 743,06 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: Via Vescovado 11
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.consorziobacchiglione.it 🌏
E-mail: info@consorziobacchiglione.it 📧

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-05-14 📅
Data di pubblicazione: 2014-05-16 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 094-164068
Si riferisce all'avviso: 2012/S 132-219335
Numero GU-S: 94

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 2. Proposte migliorative inerenti la mitigazione dell'impatto del cantiere sull'ambiente (15)
3. Proposte migliorative inerenti la mitigazione dell'impatto del cantiere sul traffico e sulla viabilità (10)
5. Riduzione del tempo di esecuzione (10)
6. Riduzione del prezzo (25)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2014-04-08 📅
Nome: Consorzio Stabile Medoacus S.C.A.R.L.
Indirizzo postale: Via Levico 7
Città postale: Mestrino
Codice postale: 35035
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: fortunato.capparotto@geopec.it 📧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 13

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Foro competente: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia (tel. +39 0412403911, fax +39 0412403940, email presve@giustizia-ammnistrativa.ve.it, internet www.giustiziaamministrativa.it).

IT Modello di formulario 02 — Bando di gara 13/17.

Termini: il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di 30 giorni decorrenti da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista per disposizione di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Fonte: OJS 2014/S 094-164068 (2014-05-14)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile (>20)

Lavori di costruzione per opere idrauliche (4)