Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della rimessa autobus, edificio servizi e sistemazioni piazzali esterni

Azienda mobilità e trasporti SpA - Genova

Progettazione esecutiva; esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di una rimessa per autobus urbani composta a titolo di indicazione sommaria da: una palazzina uffici, capannone officina, impianto di lavaggio, distributore carburanti, piazzale parcheggio, recinzioni, sistemazioni esterne impianti elettrici e meccanici, impianti speciali, rete fognante interna; manutenzione in garanzia (di tipo full service) delle opere e degli impianti realizzati per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2011-09-26. L'appalto è stato pubblicato su 2011-07-27.

Chi?

• Azienda mobilità e trasporti SpA - Genova

Cosa?

• Lavori di costruzione

Dove?

• Liguria › Genova

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2011-07-27	Avviso di gara
2011-09-13	Informazioni complementari
2011-10-06	Informazioni complementari
2011-11-30	Informazioni complementari

Avviso di gara (2011-07-27)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Lavori di costruzione
Quantità o entità:

L'importo complessivo dell'appalto è da intendersi ripartito secondo quanto segue:Progettazione esecutiva 545 385,32 EUR;Importo esecuzione lavori 20 821 300,88 EUR;Oneri per attuazione piani di sicurezza 406 245,57.21 772 931,77

Valore totale dell'appalto: 21 772 931,77 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Lavori
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Lavori di costruzione 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Indirizzo postale: via L. Montaldo 2
Codice postale: 16137
Città postale: Genova
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.amt.genova.it 🌏
E-mail: francesco.solinas@amt.genova.it 📧
Telefono: +39 0105582242 📞
Fax: +39 0105582239 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-07-27 📅
Termine di presentazione: 2011-09-26 📅
Data di pubblicazione: 2011-07-30 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 145-241202
Numero GU-S: 145
Informazioni aggiuntive

Tempi stimati di esecuzione: consegna del progetto esecutivo entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di inizio validità dell’ordine/contratto di affidamento dell’appalto. Il progetto esecutivo sarà approvato entro 30 giorni dalla data della sua validazione. L’ultimazione di tutti i lavori previsti dall’appalto è di 365 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il periodo di manutenzione (di tipo all inclusive/global service) in garanzia sarà di una durata minima pari a 24 mesi, salvo i miglioramenti proposti in sede di offerta. L’ente aggiudicatore si riserva facoltà di verifica per le offerte ritenute anormalmente basse. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti relativi agli eventuali lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dal soggetto aggiudicatario; i dati ricevuti/raccolti saranno trattati, ai sensi di legge, esclusivamente nell’ambito della presente gara; la documentazione di gara da presentare all’ente aggiudicatore dovrà obbligatoriamente essere in lingua Italiana o corredata di traduzione giurata; la presentazione della domanda di partecipazione, la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta non vincolano in alcun modo l’ente aggiudicatore; l’ente aggiudicatore si riserva insindacabilmente di non procedere all’aggiudicazione della gara anche successivamente alle operazioni di apertura delle offerte economiche. In questo caso, nulla potrà essere richiesto all’ente aggiudicatore da parte del soggetto aggiudicatario provvisorio dell’appalto; la documentazione che per qualsiasi motivo non risulti pervenuta o sia pervenuta in ritardo rispetto ai termini fissati non verrà presa in considerazione. Eventuali rettifiche, comunicazioni o chiarimenti di interesse comune, saranno pubblicati sul sito internet di AMT SpA sopra indicato. Tutti i soggetti interessati alla partecipazione si obbligano quindi a consultare periodicamente il sito e visionare lo spazio riservato a quest'appalto per avere notizia di eventuali comunicazioni al riguardo.

Informazioni aggiuntive

Tempi stimati di esecuzione: consegna del progetto esecutivo entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di inizio validità dell’ordine/contratto di affidamento dell’appalto. Il progetto esecutivo sarà approvato entro 30 giorni dalla data della sua validazione.

L’ultimazione di tutti i lavori previsti dall’appalto è di 365 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il periodo di manutenzione (di tipo all inclusive/global service) in garanzia sarà di una durata minima pari a 24 mesi, salvo i miglioramenti proposti in sede di offerta.

L’ente aggiudicatore si riserva facoltà di verifica per le offerte ritenute anormalmente basse.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti relativi agli eventuali lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dal soggetto aggiudicatario; i dati ricevuti/raccolti saranno trattati, ai sensi di legge, esclusivamente nell’ambito della presente gara; la documentazione di gara da presentare all’ente aggiudicatore dovrà obbligatoriamente essere in lingua Italiana o corredata di traduzione giurata; la presentazione della domanda di partecipazione, la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta non vincolano in alcun modo l’ente aggiudicatore; l’ente aggiudicatore si riserva insindacabilmente di non procedere all’aggiudicazione della gara anche successivamente alle operazioni di apertura delle offerte economiche. In questo caso, nulla potrà essere richiesto all’ente aggiudicatore da parte del soggetto aggiudicatario provvisorio dell’appalto; la documentazione che per qualsiasi motivo non risulti pervenuta o sia pervenuta in ritardo rispetto ai termini fissati non verrà presa in considerazione. Eventuali rettifiche, comunicazioni o chiarimenti di interesse comune, saranno pubblicati sul sito internet di AMT SpA sopra indicato. Tutti i soggetti interessati alla partecipazione si obbligano quindi a consultare periodicamente il sito e visionare lo spazio riservato a quest'appalto per avere notizia di eventuali comunicazioni al riguardo.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
L’avviso riguarda: Public_contract
Breve descrizione:

Saranno accettate varianti ✅
Quantità o entità:

L'importo complessivo dell'appalto è da intendersi ripartito secondo quanto segue:

Progettazione esecutiva 545 385,32 EUR;

Importo esecuzione lavori 20 821 300,88 EUR;

Oneri per attuazione piani di sicurezza 406 245,57.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

I soggetti candidati dovranno presentare la documentazione atta a dimostrare la conformità ai requisiti di ordine generale, tecnici ed economici richiesti nel disciplinare di gara, secondo le modalità ivi indicate.

Posizione economica e finanziaria:

I soggetti candidati dovranno presentare la documentazione atta a dimostrare la conformità ai requisiti economici richiesti nel disciplinare di gara, secondo le modalità ivi indicate.

Capacità tecnica e professionale:

I soggetti candidati dovranno presentare la documentazione atta a dimostrare la conformità ai requisiti tecnici richiesti nel disciplinare di gara, secondo le modalità ivi indicate.

In particolare, si evidenzia che per l’ammissibilità alla gara dovrà essere dimostrata l’avvenuta progettazione esecutiva nel quinquennio antecedente al bando di un’officina-autorimessa avente caratteristiche analoghe a quella da realizzarsi.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

È richiesta la presentazione di una garanzia all'offerta e per l'esecuzione dell'appalto come indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. Si intende fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Finanziamento a disposizione dell'ente aggiudicatore.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06.

Procedura
Modalità di pagamento dei documenti:

Per poter ricevere il progetto definitivo dell'appalto, dovrà essere formulata esplicita richiesta al punto di contatto sopraindicato allegando copia dell'avvenuto bonifico bancario di 200,00 EUR sul conto corrente di AMT SpA avente le seguenti coordinate bancarie:

Banca Carige SpA C/c 000000139820 - ABI 06175 - CAB 01467 - IBAN IT53P 06175 01467 000000139820 - BIC CRGEITGG191 - CIN P.

Periodo di validità dell'offerta: 240 giorni
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Azienda mobilità e trasporti SpA - Genova
Attività principale: Urban_railway_tramway_trolleybus_bus_services
Contatto
Referente: settore gare e contratti - Francesco Solinas
Indirizzo Internet: www.amt.genova.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Liguria - Tribunale amministrativo per la Liguria
Indirizzo postale: via dei Mille, 9
Città postale: Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia 🇮🇹
Fax: +39 0103762092 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Termini per la presentazione di ricorso somo: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Fonte: OJS 2011/S 145-241202 (2011-07-27)

Informazioni complementari (2011-09-13)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-09-13 📅
Termine di presentazione: 2011-10-12 📅
Data di pubblicazione: 2011-09-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 177-289476
Si riferisce all'avviso: 2011/S 145-241202
Numero GU-S: 177
Fonte: OJS 2011/S 177-289476 (2011-09-13)

Informazioni complementari (2011-10-06)
Riferimento
Date
Data di invio: 2011-10-06 📅
Termine di presentazione: 2011-11-03 📅
Data di pubblicazione: 2011-10-12 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 196-318540
Numero GU-S: 196
Fonte: OJS 2011/S 196-318540 (2011-10-06)

Informazioni complementari (2011-11-30)
Riferimento
Date
Data di invio: 2011-11-30 📅
Data di pubblicazione: 2011-12-03 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 233-376624
Numero GU-S: 233
Fonte: OJS 2011/S 233-376624 (2011-11-30)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Lavori di costruzione (>20 nuovi appalti)