Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e componenti EMC², comprensiva dei relativi servizi per il sistema informativo della fiscalità (gara BS1120)

SOGEI – Società generale d’informatica SpA

La fornitura riguarda:
a. Componenti hardware e software per il potenziamento di sottosistemi a disco EMC² già installati presso il sistema informativo, come meglio descritti nel capitolato tecnico;
b. Apparecchiature elettroniche e relativi prodotti software, quali:
Sottosistema a disco EMC² EMC VMAX SE;
Sistema EMC² VPLEX;
Sistema EMC² DD860.
c. Licenze d’uso per il prodotto EMC PowerPath.
La fornitura comprende i servizi descritti nel capitolato tecnico tra i quali sono ricompresi:
1. La preinstallazione, la consegna, l’installazione, la configurazione e l’attivazione della fornitura;
2. L’impegno a costituire e a rendere operativa una struttura di coordinamento e pianificazione, nonché una struttura di assistenza tecnica, con magazzino di parti di ricambio, ubicata nella provincia di Roma;
3. Disintallazione e ritiro di apparecchiature obsolete;
4. La manutenzione di tutte le componenti Hw e Sw fornite assistito da un sistema informatico di gestione dei malfunzionamenti dotato di strumenti per l’interconnessione telematica con la SOGEI (SIGMA) per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di positivo collaudo.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2011-08-04. L'appalto è stato pubblicato su 2011-06-24.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• RTI Esprinet SpA Converge SpA

Chi?

• SOGEI – Società generale d’informatica SpA

Cosa?

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2011-06-24	Avviso di gara
2011-07-26	Informazioni complementari
2012-01-09	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2011-06-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Unità di memoria informatica
Quantità o entità:

L’importo complessivo stimato è pari a euro 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila), IVA esclusa.3 800 000,00

Valore totale dell'appalto: 3 800 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Unità di memoria informatica 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Indirizzo postale: Via Mario Carucci, 99
Codice postale: 00143
Città postale: Roma
Contatto
Telefono: +39 0650252828 📞
Fax: +39 0650258429 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-06-24 📅
Termine di presentazione: 2011-08-04 📅
Data di pubblicazione: 2011-06-30 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 123-203935
Numero GU-S: 123
Informazioni aggiuntive

1. È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente. 2. SOGEI si riserva il diritto di: a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; b) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione "approvvigionamenti e gare" all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13.1.2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it. 4. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3; 5. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al Disciplinare di gara; 6. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel disciplinare di gara; 7. La SOGEI, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006); 8. La SOGEI, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i; 9. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 2829849145; 10. Responsabile del procedimento: dott. Michele Cazzanti.

Informazioni aggiuntive

1. È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.

2. SOGEI si riserva il diritto di:

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;

b) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione "approvvigionamenti e gare" all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13.1.2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it.

4. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3;

5. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al Disciplinare di gara;

6. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel disciplinare di gara;

7. La SOGEI, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006);

8. La SOGEI, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i;

9. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 2829849145;

10. Responsabile del procedimento: dott. Michele Cazzanti.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

La fornitura riguarda:

a. Componenti hardware e software per il potenziamento di sottosistemi a disco EMC² già installati presso il sistema informativo, come meglio descritti nel capitolato tecnico;

b. Apparecchiature elettroniche e relativi prodotti software, quali:

Sottosistema a disco EMC² EMC VMAX SE;

Sistema EMC² VPLEX;

Sistema EMC² DD860.

c. Licenze d’uso per il prodotto EMC PowerPath.

La fornitura comprende i servizi descritti nel capitolato tecnico tra i quali sono ricompresi:

1. La preinstallazione, la consegna, l’installazione, la configurazione e l’attivazione della fornitura;

2. L’impegno a costituire e a rendere operativa una struttura di coordinamento e pianificazione, nonché una struttura di assistenza tecnica, con magazzino di parti di ricambio, ubicata nella provincia di Roma;

3. Disintallazione e ritiro di apparecchiature obsolete;

4. La manutenzione di tutte le componenti Hw e Sw fornite assistito da un sistema informatico di gestione dei malfunzionamenti dotato di strumenti per l’interconnessione telematica con la SOGEI (SIGMA) per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di positivo collaudo.

Quantità o entità:

L’importo complessivo stimato è pari a euro 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila), IVA esclusa.

Numero di riferimento: BS1120

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Potranno partecipare alla presente gara esclusivamente i concorrenti che dichiarino utilizzando il modulo “Autocertificazione per la partecipazione alla gara” allegato al Disciplinare di gara (cfr. paragrafo VI.3, punto 4) nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e documentino, nei casi previsti nella documentazione di gara:

a. l’avvenuto pagamento, alla data di presentazione dell’offerta, del contributo di cui all’articolo 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, secondo le modalità previste dalla medesima Autorità in materia, contenute sul sito http//www.avcp.it/riscossioni.html, per l’importo di € 140,00 (centoquaranta/00), relativamente al CIG: 2829849145;

b. l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

c. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s. m. e i;

d. l’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia

Posizione economica e finanziaria:

e. cifra d'affari dell'impresa realizzata negli ultimi tre esercizi;

f. fatturato specifico dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi per forniture di sottosistemi a disco;

Livello(i) minimo(i) di standard:

e) importo non inferiore complessivamente nel triennio a euro 9.000.000,00, IVA esclusa;

f) importo non inferiore complessivamente nel triennio a euro 5.000.000,00, IVA esclusa.

Capacità tecnica e professionale:

g. elenco delle principali forniture che concorrono a formare il fatturato specifico richiesto al precedente punto III.2.2) lettera f), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

h. certificato di conformità, in corso di validità, alle norme UNI EN ISO 9001:2000 ovvero UNI EN ISO 9001:2008 relativo al servizio di manutenzione di apparecchiature elettroniche.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

La cauzione provvisoria da presentarsi all’atto dell’offerta, è pari a 38 000,00 EUR (trentottomila/00), importo determinato ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.

La cauzione definitiva sarà pari al 10 % dell’importo complessivo offerto fermo restando quanto previsto dall’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:

Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara di cui al successivo punto VI.3.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: No.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2011-08-05 📅
Luogo di apertura: Presso la sede della SOGEI sita in Roma Via Mario Carucci 99, ITALIA.
Luogo: Presso la sede della SOGEI sita in Roma Via Mario Carucci 99, ITALIA.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:

Secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara di cui al successivo punto VI.3.

Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: SOGEI – Società generale d’informatica SpA
Contatto
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://sogei.it 🌏
Nome: Studio Notaio Bellagamba
Indirizzo postale: Via Ezio 12
Codice postale: 00192

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: BS1120
Informazioni aggiuntive

1. È ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.

2. SOGEI si riserva il diritto di:

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;

b) non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

3. Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione "approvvigionamenti e gare" all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando. I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13.1.2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it.

4. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3;

5. Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al Disciplinare di gara;

6. Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., le cause di esclusione sono specificate nel disciplinare di gara;

7. La SOGEI, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ovvero in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione (ex art. 135 del D.Lgs. 163/2006) ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006);

8. La SOGEI, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i;

9. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 2829849145;

10. Responsabile del procedimento: dott. Michele Cazzanti.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

I soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.

Fonte: OJS 2011/S 123-203935 (2011-06-24)

Informazioni complementari (2011-07-26)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-07-26 📅
Termine di presentazione: 2011-08-30 📅
Data di pubblicazione: 2011-07-30 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 145-239660
Si riferisce all'avviso: 2011/S 123-203935
Numero GU-S: 145
Fonte: OJS 2011/S 145-239660 (2011-07-26)

Avviso di aggiudicazione (2012-01-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 3 562 542,00 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: via Mario Carucci, 99

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-01-09 📅
Data di pubblicazione: 2012-01-10 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 5-006635
Numero GU-S: 5
Informazioni aggiuntive

Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicatario, le seguenti società: Dedanext SRL; Telecom Italia SpA; Mauden SpA.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: bs1120
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:

Presso la sede del Sistema informativo della fiscalità sita in Roma, via Mario Carucci, 99.

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2011-10-25 📅
Nome: RTI Esprinet SpA Converge SpA
Indirizzo postale: via G. Saragat
Città postale: Nova Milanese
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 4

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: via Flaminia
Fonte: OJS 2012/S 005-006635 (2012-01-09)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software (>20 nuovi appalti)

Apparecchiature informatiche e forniture (13)

Apparecchiature informatiche (4)

Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati

Unità di memoria informatica