Fornitura arredi e simili per completare il Centro polifunzionale di "Navalge" a Moena

Comun General de Fascia

Fornitura di arredi e simili per completare il Centro polifunzionale di "Navalge" a Moena: fornitura tappezzeria, sipario e tendaggi; fornitura impianti luci, audio, video, controllo ed elettronici; fornitura arredamento, poltrone e segnaletica generale interna.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2011-09-22. L'appalto è stato pubblicato su 2011-08-12.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi?

• Comun General de Fascia

Cosa?

• Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico › Apparecchiatura elettronica
• Mobili › Arredi ed attrezzature varie
• Tessuti speciali › Tappezzeria

Dove?

• Provincia Autonoma Trento

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2011-08-12	Avviso di gara
2012-03-16	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2011-08-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Tappezzeria
Quantità o entità: 972 485,62
Valore totale dell'appalto: 170 914,83 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Tappezzeria 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o più lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Indirizzo postale: Strada di Pré de Gejia, 2
Codice postale: 38036
Città postale: Pozza di Fassa
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.comungeneraldefascia.tn.it 🌏
E-mail: pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it 📧
Telefono: +39 0462764500 📞
Fax: +39 0462763046 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-08-12 📅
Termine di presentazione: 2011-09-22 📅
Data di pubblicazione: 2011-08-17 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 156-259749
Numero GU-S: 156
Informazioni aggiuntive

Si richiede la ricevuta di versamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella misura di: lotto 1 - opere da tappezziere 20,00 EUR; lotto 2 - impianti 70,00 EUR; lotto 3 - arredamento 20,00 EUR. Tutta la documentazione relativa alla gara è scaricabile dal sito internet del Comun general de Fascia.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Numero del lotto: 1
Denominazione del lotto: Fornitura opere da tappezziere
Breve descrizione:

Tessuti in velluto che compongono gli elementi di scena, primo fra tutti il sipario, e tendaggi per la platea e le logge.

Ulteriori informazioni sui lotti:

Si rinvia alle "Norme di partecipazione alla gara" e al capitolato speciale d'appalto.

Numero del lotto: 2
Denominazione del lotto: Fornitura impianti
Breve descrizione:

Impianti luci di scenza, audio, video, controllo, supervisione e gestione della movimentazione scenografica e allarme.

Numero del lotto: 3
Denominazione del lotto: Fornitura arredamento
Breve descrizione:

Arredi e segnaletica generale interna, in particolare poltrone per platea, galleria e logge.

Durata: 90 giorni
Numero di riferimento: Prot. n. 2513
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Moena.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

1. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 ed in particolare:

1a) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575;

1b) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter);

1c) di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o subito decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, indicando tutte le condanne penali riportate;

1d) in ordine al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D.Lgs. 163/2006:

(dichiarare alternativamente una delle 3 ipotesi).

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

2. di aver preso piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando di gara, nelle norme per la partecipazione alla gara e nei capitolati speciali d’appalto, accettandole integralmente senza riserva alcuna;

3. di aver preso conoscenza dell’immobile in cui andranno eseguite le forniture oggetto dell’appalto, nonché della natura di questo e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sulle forniture da appaltare. N.B. Si precisa che l’offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove deve essere effettuata la fornitura da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse delle presenti “norme per la partecipazione”. Si procederà ad escludere le ditte che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse delle presenti “norme per la partecipazione”;

4. di aver tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell’offerta e di ritenere, pertanto, l’offerta presentata del tutto remunerativa;

5. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

6. di aver tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dai CC.CC.NN.LL. di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture ed i lavori connessi; nel caso che offerente sia una cooperativa, tale dichiarazione dovrà essere integrata con l’espresso impegno ad applicare, per tutti i soci della cooperativa impegnati nelle forniture e nei lavori connessi, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai suddetti contratti collettivi di lavoro di categoria;

7. eventualmente: il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire le cauzioni in misura ridotta del 50 %, avvalendosi del beneficio di cui agli articoli 40, comma 7, 75, comma 7 e 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

8. eventualmente, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI): la dichiarazione dovrà indicare l’impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti delle forniture che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà contenere l’espresso impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

9. eventualmente, in caso di consorzio: la dichiarazione dovrà indicare la tipologia del consorzio, le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara e le parti delle forniture che saranno eseguite da ogni consorziata, nonché, per i consorzi previsti dall’art. 2602 del codice civile non ancora costituiti, dovrà contenere l’espresso impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

10. eventualmente, in caso di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE): la dichiarazione dovrà indicare tutte le imprese ed i soggetti che fanno parte del GEIE.

Posizione economica e finanziaria:

Esclusivamente per l'esecuzione della fornitura: dichiarazioni positive di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1.9.1993, n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa.

Capacità tecnica e professionale:

11. Iscrizione per attività compatibili con quelle oggetto dell’appalto alla CCIAA competente per territorio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se il soggetto concorrente è italiano o straniero residente in Italia, oppure in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le imprese dell’Unione europea che non hanno sede in Italia: tutte le iscrizioni così richieste devono risultare riferite ad attività compatibili con quelle oggetto della gara;

12. Per ciascun lotto al quale il concorrente partecipa: di aver eseguito regolarmente, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto per un importo pari ad almeno l’80 % dell’importo a base di gara del lotto di riferimento; per il calcolo dell’importo minimo dell’80 % delle forniture analoghe eseguite regolarmente nei 3 anni precedenti ogni impresa concorrente potrà sommare al massimo 3 (tre) contratti di fornitura; la dichiarazione prevista da questo punto 12. deve indicare, precisare e descrivere l’oggetto dei singoli contratti, i relativi importi (al netto degli oneri fiscali), i committenti, i periodi di svolgimento e la regolarità dell’esecuzione dei contratti stessi, attestata dai committenti con apposite dichiarazioni, come richiede il punto 2) del successivo paragrafo 7.

Il requisito di capacità tecnica di cui al punto 12 dovrà essere posseduto, in caso di RTI, dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40 % e dalle imprese mandanti nella misura minima del 20 %, fermo restando che la somma dovrà comunque raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a pena di esclusione.

In caso di consorzio ex art. 2602 C.C. e di GEIE, il requisito di capacità tecnica economica di cui al punto 12 dovrà essere posseduto da un’impresa consorziata o facente parte del GEIE nella misura minima del 40 % e dalle altre imprese consorziate o facenti parte del Gruppo nella misura minima del 20 %, fermo restando che la somma dovrà comunque raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, in relazione al requisito di capacità tecnica di cui al punto 11, ciascuna impresa raggruppata dovrà essere iscritta all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese della Camera di commercio, per attività compatibili con quelle oggetto dell’appalto.

In caso di consorzio ex art. 2602 C.C. e di GEIE, in relazione al requisito di capacità tecnica di cui al punto 11, ciascuna impresa consorziata o facente parte del GEIE dovrà essere iscritta all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese della Camera di commercio, per attività compatibii a quella oggetto dell’appalto.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Cauzione provvisoria 2 % dell'importo a base di gara per ogni lotto, cauzione definitiva 10 % dell'importo di aggiudicazione per ogni lotto e polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (massimale 2 000 0000,00 EUR) e per il rischio di furti, incendi e danni alle forniture appaltate ed aglil altri materiali, attrezzature, impianti e simili già presenti in cantiere (massimale 30 000 000,00 EUR).

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:

Finanziamento provinciale L.R. 5.11.1968, n. 40 - pagamento in unica soluzione a fornitura ultimata entro 90 giorni dall'ultimazione.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

Ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006: imprese singole ovvero imprese riunite o consorziate ovvero imprese che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le disposizioni dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti alla UE, ex art. 47 e 38 commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2011-09-29 📅
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Chiunque.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Comun General de Fascia
Contatto
Referente: ufficio segreteria
dr. Bruno Sommariva
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.comungeneraldefascia.tn.it 🌏

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. n. 2513
Informazioni aggiuntive

Tutta la documentazione relativa alla gara è scaricabile dal sito internet del Comun general de Fascia.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale regionale di giustizia amministrativa della regione Trentino-Alto Adige sede di Trento
Indirizzo postale: via Calepina, 50
Città postale: Trento
Codice postale: 38121
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: +39 0461262828 📞
Indirizzo Internet: http://www.regione.taa.it/tar.tn.it/index.htm 🌏
Fax: +39 0461262550 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

Il ricorso avverso agli atti di gara o alle successive determinazioni è esperibile al TRGA di Trento entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dei profili di illegittimità.

Fonte: OJS 2011/S 156-259749 (2011-08-12)

Avviso di aggiudicazione (2012-03-16)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 70 407,47 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Non specificato

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: Strada di Pré de Gejia n. 2

Riferimento
Date
Data di invio: 2012-03-16 📅
Data di pubblicazione: 2012-03-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2012/S 55-089038
Si riferisce all'avviso: 2011/S 156-259749
Numero GU-S: 55
Informazioni aggiuntive
Il segretario – RUP - dott. Bruno Sommariva.

Aggiudicazione del contratto

1️⃣
Nome: Linea Gobbato Snc di Gobbato Ivone & C.” di Ponte S. Nicolò (PD)

2️⃣

3️⃣
Nome: ATI tra le imprese “Caloi industria SRL” (capogruppo) di San Vendemiano (TV) e “Linea Gobbato Snc di Gobbato Ivone & C.” (mandante) di Ponte S. Nicolò (PD)
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2012/S 055-089038 (2012-03-16)

Nuovi appalti in categorie correlate 🆕

Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma (7 nuovi appalti)

Tessuti e articoli connessi

Tessuti speciali

Tappezzeria